CONTRATO DE OBRA

Te presentamos un machote, plantilla, modelo, formulario o formato de contrato de obra. Ajústalo a tus necesidades. Podemos redactarlo para tí.✔️

---

TEXTO DE CONTRATO DE OBRA

” CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de______________, a ___________ de ____________ de __________.

REUNIDOS

El Sr._____________________, mayor de edad, con credencial de elector num. ______________, vecino de _______________, con domicilio en calle _______________, de una parte; y el Sr._________________________, mayor de edad, con credencial de elector num. _____________, vecino de _____________________, con domicilio en calle __________________, de otra, actuando en representación de la empresa __________________, acuerdan atendiendo a las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Que el Sr.________________________, es propietario de la finca siguiente (describir) que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________, con el número ______________ del Libro ____________.
2. Que la empresa __________________ realizará las obras sujetándose a los Proyectos, Memoria, Planos, Pliego de condiciones realizadas por los arquitectos _______________ y ___________________, estando las partes conformes a los mismos.

III. La empresa contratista cobrará por la construcción la suma de $_________________, incluyendo en esa cantidad los gastos de materiales y maquinaria, cantidad que será pagada en entregas mensuales según lo dispuesto en el apartado siguiente.

1. En el plazo de los cinco primeros días de cada mes, la Dirección Facultativa de la obra expedirá acreditación del importe de la obra realizada durante el mes anterior, cantidad que deberá ingresar el Sr.________________ a la empresa contratista en la Entidad Bancaria _______________, sucursal ___________________, número de cuenta __________________.
2. La obra será ejecutada en el plazo de _________________ meses, a contar desde la fecha de firma de este contrato.
3. Si a la finalización del plazo anterior, la obra no estuviese terminada, la empresa contratista deberá de pagar la sanción de $________________ por día en que incurra en demora.

VII. La empresa _________________ es responsable del trabajo realizado por las personas que ocupare en la obra.

VIII. La empresa contratista deberá cumplir las leyes laborales en relación al personal contratado.

1. La empresa contratista deberá dejar preparada la obra para que Don ________________________ pueda al término de la obra llevar a cabo la conexión de las acometidas de los servicios de luz, gas…

X .El Sr. _______________ puede desistir de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando a la empresa contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiere obtener de ella.

1. Si la empresa contratista incumple totalmente la realización de las obras, podrá rescindirse el contrato, debiendo dicha empresa indemnizar a Don ______________________ de los daños y perjuicios.

XII. Todos los gastos derivados del presente contrato correrán a cuenta de la empresa contratista.

XIII. Para cualquier problema acerca del cumplimiento de este contrato, se someten ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales de ____________________, renunciando expresamente al fuero propio.

Dando fe, firman las partes el presente contrato de OBRAS, en la fecha arriba indicada.

_____________________                     ______________________

ARRENDADOR                                   ARRENDATARIO

_____________________                     ______________________

TESTIGO                                              TESTIGO ” Fin del formato.

 

DESCARGAR FORMATO DE CONTRATO DE OBRA.

SI ES LO QUE BUSCABAS DESCÁRGALO EN DOCX en Panel.

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. VER AQUÍ.

---

 Mas formatos…

Otros temas jurídicos:

CONTRATO DE ARBITRAJE COMERCIAL

JURISPRUDENCIA SOBRE CONTRATO DE OBRA.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 270950
Instancia: Tercera Sala
Sexta Época
Materias(s): Civil
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LI, Cuarta Parte, página 59
Tipo: Aislada

CONTRATO DE OBRA. CUANDO NO ES DE TRABAJO.

Si una parte se obligó a realizar una obra determinada por su cuenta exclusiva, sin subordinación alguna, en lo relativo al desarrollo de la misma, respecto de su contratante, pues no tenía horario de trabajo, puso maquinaria de su propiedad y materiales para ejecutarla y se entendió con el personal y peones necesarios para llevarla al cabo mediante un precio determinable al concluir los trabajos, no resulta regido ese contrato por el artículo 123 constitucional, ni por la Ley Federal del Trabajo, ni aun en el supuesto de que tampoco le fuese aplicable el artículo del Código Civil que se refiere al contrato de obra a precio alzado, pues si el celebrado no fuera éste, de todas suertes sería un contrato civil.

Amparo directo 1210/60. Luis Delgado. 7 de septiembre de 1961. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.